Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der EASY EDV GmbH, Constantinstraße 74, 30177 Hannover (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über Entrümpelungs-, Reinigungs-, Renovierungs- und Beratungsdienstleistungen.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
§ 2 Vertragsschluss
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande.
§ 3 Leistungsumfang
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. dem Angebot des Auftragnehmers. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.
§ 4 Preise und Zahlung
Es gelten die im Angebot genannten Preise. Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zahlung ist, sofern nicht anders vereinbart, nach Abschluss der Arbeiten und Rechnungsstellung fällig.
Festpreisangebote sind verbindlich und gelten für den im Angebot beschriebenen Leistungsumfang. Zusätzliche Leistungen, die über den vereinbarten Umfang hinausgehen, werden gesondert berechnet und vorher mit dem Auftraggeber abgestimmt.
§ 5 Termine und Fristen
Vereinbarte Termine werden nach Möglichkeit eingehalten. Verzögerungen durch höhere Gewalt oder unvorhergesehene Umstände berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Fristverlängerung.
§ 6 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt sicher, dass die zu bearbeitenden Räumlichkeiten zum vereinbarten Zeitpunkt zugänglich sind. Er informiert den Auftragnehmer über besondere Gegebenheiten (z.B. Schadstoffe, gesundheitliche Gefahren, Schlüsselverwaltung).
§ 7 Haftung
Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Für Gegenstände, die der Auftraggeber nicht ausdrücklich als zu erhaltend gekennzeichnet hat, wird keine Haftung übernommen.
Der Auftragnehmer ist haftpflichtversichert.
§ 8 Entsorgung
Die Entsorgung erfolgt fachgerecht und umweltbewusst gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Verwertbare Gegenstände werden, sofern vom Auftraggeber gewünscht, an soziale Einrichtungen weitergegeben oder mit dem Auftragswert verrechnet.
§ 9 Diskretion
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit über alle im Rahmen des Auftrags bekannt gewordenen Umstände. Dies gilt auch für alle Mitarbeiter und Subunternehmer.
§ 10 Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab Vertragsschluss. Der Widerruf ist in Textform (z.B. E-Mail, Brief) an die oben genannte Adresse zu richten.
§ 11 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Hannover, soweit gesetzlich zulässig. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Stand: Juli 2025